Société Immobilière de Mayotte

  AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE DE TRAVAUX / SIEGE DE LA SIM (Procédure adaptée)   1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Place Zakia Madi, BP 91, 97600 Mamoudzou   Maître d’œuvre : Melti architecture   2 – Mode de passation du marché Procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du CCP.   3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux portant sur le réaménagement des bureaux situés au siège de la SIM à Mamoudzou.   4 – Décomposition en lots et nature des travaux   Lots Désignations 01 Menuiserie Aluminium 02 Menuiserie Bois 03 Plâtrerie / Sol souple 04 Mobilier 05 Electricité   5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : février 2024 Durée prévisible du marché : 5 mois   6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.   7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Fichiers compressés au standard  .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) Adobe® Acrobat®   .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format   .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) .doc ou .xls  ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …).   8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :   1. Montant de l’offre : 60% 2. Valeur technique de l’offre chantier : 40% 2.1 Mémoire technique : 10% 2.2 Moyens matériels et humains affectés à l’opération : 10% 2.3 Références relatives à l’importance et à la nature des travaux : 20%   9 – Date limite de réception des candidatures et des offres : Mercredi 31 janvier 2024 à 23h55   10 – Vite sur site Une visite du lieu d’exécution des prestations est obligatoire. Pour information, celle-ci devrait être organisée aux dates suivantes : le 04/01/2024 et le 11/01/2024 sur prise de rendez-vous. En conséquence, un certificat de visite, devra être rempli et signé par le candidat et, devra porter les noms, signature et cachet du représentant du pouvoir adjudicateur. Le représentant à contacter est : Anli MADI E-mail : anli@sim-mayotte.com   11 – Procédure de recours 11.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judicaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou   11.2– Introduction des recours 11.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou   11.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du Code de procédure civile   12 – Date d'envoi à la publication : 29 décembre 2023