Société Immobilière de Mayotte

                            AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / LA PERLE INSULAIRE (Appel d’offre ouvert)   1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM.   Maître d’œuvre : GRZ ARCHITECTURE   2 – Mode de passation du marché Procédure adaptée, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du CCP   3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la réalisation de l’opération « LA PERLE INSULAIRE », qui se situe à Pamandzi.   4 – Décomposition en lots et nature des travaux La présente consultation ne concerne que le macro-lot ci-dessous qui a été déclaré infructueux. Les autres lots ont déjà été attribués   Macro-Lots LOT CORPS D’ETAT 3 10  CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 11  MENUISERIES BOIS – MOBILIER 12  CARRELAGE 13  PEINTURE   5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : avril 2025 Durée prévisible du marché : 24 mois y compris la période de la période de préparation.   6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.   7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr.   8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  

1. Montant de l’offre :

  60%

2. Valeur technique de l’offre chantier :

  40%   2.1        Pertinence du Mémoire technique  10%   2.2        Moyens matériels et humains affectés à l’opération 10%   2.3        Références relatives à l’importance et à la nature des travaux 20%           Les entreprises soumissionnaires sont informées que certains marchés sont soumis à une clause sociale. L'entreprise titulaire d'un marché « clausé » s'engage à atteindre les objectifs d'insertion fixés par le marché.   9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 17 mars 2025 à 12h00   10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou   10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou   10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile   11 – Date d'envoi à la publication : Mardi 25 février 2025