Société Immobilière de Mayotte

                            AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / LES CITRONNELLES DE JAVA (Appel d’offre ouvert)   1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM   Maître d’œuvre : MELTI ARCHITECTURE et ALVEA ARCHITECTE   2 – Mode de passation du marché Procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique   3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la réalisation de l’opération « LES CITRONNELLES DE JAVA », qui se Rue René Quaranta - Commune de Mamoudzou.   4 – Décomposition en lots et nature des travaux Le marché de travaux comprend 8 macros-lots   LOTS CORPS D’ETAT   Macro-lot 1 Terrassements - Démolitions VRD – Aménagements extérieures Gros-œuvre Macro-lot 2 Etanchéité Charpente - Couverture Macro-lot 3 Menuiserie aluminium Menuiserie bois Macro-lot 4 Métallerie serrurerie Macro-lot 5 Cloison faux-plafond Peinture Macro-lot 6 Revêtements durs Macro-lot 7 Electricité CFO CFA Macro-lot 8 Plomberie sanitaire / VMC/ CLIMATISATION Eau chaude solaire   5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : Juin 2025 Durée prévisible du marché : 26 mois y compris la période de la période de préparation.   6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires   7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr.   8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  

1. Montant de l’offre :

  60%

2. Valeur technique de l’offre chantier :

  40%   2.1        Pertinence du Mémoire technique  10%   2.2        Moyens matériels et humains affectés à l’opération 10%   2.3        Références relatives à l’importance et à la nature des travaux 20%           9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 24 mars à 23h55   10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou   10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou   10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile   11 – Date d'envoi à la publication : Lundi 03 mars 2025