Société Immobilière de Mayotte

                            AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / LA BRISE DU LAGON (Appel d’offre ouvert)   1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM   Maître d’œuvre : GRZ ARCHITECTURE   2 – Mode de passation du marché Procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique   3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la réalisation de l’opération « LA BRISE DU LAGON », Rue des Bougainvilliers et rue M’tsinavoujou - Commune de BANDRELE.   4 – Décomposition en lots et nature des travaux   LOT CORPS D'ÉTAT 1 Terrassements 2 Espaces verts 3 Gros œuvre 4 Espaces verts 5 Charpente - couverture 6 Plomberie – pi-vmc 7 Climatisation 8 Production ECS 9 Électricité cfo cfa 10 Cloisons- faux plafonds 11 Menuiseries bois – aménagements 12 Menuiserie aluminium 13 Métallerie serrurerie 14 Revêtement dur 15 Peinture   5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : juin 2025 Durée prévisible du marché : 26 mois y compris la période de la période de préparation.   6 – Modalités essentielles de financement et de paiementSubventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires   7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr.   8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  

1. Montant de l’offre :

  60%

2. Valeur technique de l’offre chantier :

  40%   2.1        Pertinence du Mémoire technique  10%   2.2        Moyens matériels et humains affectés à l’opération 10%   2.3        Références relatives à l’importance et à la nature des travaux 20%           Les entreprises soumissionnaires sont informées que certains marchés sont soumis à une clause sociale. L'entreprise titulaire d'un marché « clausé » s'engage à atteindre les objectifs d'insertion fixés par le marché.   9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 14 avril 2025 à 12h00   10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou   10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou   10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile   11 – Date d'envoi à la publication : Lundi 17 mars 2025