COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CENTRE-OUEST (3CO)

Communauté de Communes Centre Ouest (3CO) 224 bd Amir Ridjali  – 97650 M’tsangamouji Tel : (+262) 269.63.76.76    Avis Appel Concurrence

 Marché de travaux

 Marché N° : 2025/3CO/028   MARQUAGE AU SOL POUR LES ARRÊTS DE BUS

Représentant du pouvoir adjudicateur : Président de la Communauté de Commune Centre Ouest (3CO)

1. IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR Nom : Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) Adresse : 224 Boulevard Amir Ridjal, 97650 M'TSANGAMOUJI, Mayotte Contact : Tél. 0639 67 31 64 - Email : charge.operation@3co-mayotte.fr Type d'acheteur : Collectivité territoriale 2. OBJET DU MARCHÉ Intitulé : Fourniture et pose d'un marquage au sol pour les arrêts de bus du réseau de transport en commun de la 3CO Type de marché : Travaux Description : Réalisation du marquage au sol type "zigzag" pour 62 arrêts de bus répartis sur le territoire de la 3CO (communes de Chiconi, M'Tsangamouji, Ouangani, Sada et Tsingoni). Longueur totale estimée : 1 240 mètres linéaires. CPV (Vocabulaire commun) : 45233222-1 - Travaux de marquage routier Lieu d'exécution : Territoire de la 3CO, Mayotte (97650) 3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Forme du prix : Prix forfaitaire, ferme et non révisable Délai d'exécution : Selon offre du candidat - Date limite impérative d'achèvement : 15 janvier 2026 Variantes : Non autorisées Options : Néant 4. PROCÉDURE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION Type de procédure : Procédure adaptée (article R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique) Conditions de participation : • Capacité juridique : Justifier du pouvoir de soumissionner (Kbis de moins de 3 mois) • Capacité économique : CA global minimal de 100 000 € sur les 3 derniers exercices, assurances RC pro et décennale en cours • Capacité technique : Minimum 2 références en marquage au sol routier sur les 3 dernières années 5. CRITÈRES D'ATTRIBUTION Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : Critère Pondération Prix des prestations 60 % Délai d'exécution 40 %   6. MODALITÉS DE REMISE DES OFFRES Date et heure limites : 03 décembre 2025 à 23h00 Modalités de remise : Par voie électronique uniquement Adresse électronique : charge.operation@3co-mayotte.fr Objet du mail : "Offre - Marquage au sol arrêts de bus - 3CO" Langue : Français Validité de l'offre : 120 jours à compter de la date limite de remise Ouverture des offres : 04 décembre 2025 à 10h00 (séance non publique) 7. DOCUMENTS Dossier de consultation : Disponible gratuitement sur simple demande par email Documents constitutifs : Règlement de Consultation, CCAP, CCTP, BPU, DPGF, Acte d'Engagement, Guide technique Visite des sites : Possible sur demande (contact : 0639 67 31 64) 8. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES Date d'envoi de l'avis : 19 novembre 2025 Numéro de référence : 3CO-2025-MARQUAGE-BUS Modalités de financement : Fonds propres de la 3CO Marché réservé : Non 9. INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS Tribunal administratif de Mayotte 2 rue Jean-Jacques Rousseau 97600 MAMOUDZOU Tél : 02 69 61 62 62 Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr Fait à Kahani, le 19 novembre 2025 Le Président de la 3CO