Mayotte • annonces legales

AJL976.yt

Plateforme d'annonces legales

Marché de travaux
Marché de travaux

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CENTRE-OUEST (3CO)

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES LOCAUX DE LA POLICE INTERCOMMUNALE

Edition ffff
Parution web 0000-00-00
Parution print 2024-04-17
  Communauté de Commune Centre Ouest (3CO) 1444 Avenue du Lac Mroalé 97680 TSINGONI   TRAVAUX DE RÉNOVATION DES LOCAUX DE LA POLICE INTERCOMMUNALE   Pouvoir adjudicateur : Désignation : Communauté de Commune Centre Ouest (3CO) 1444 Avenue du Lac Mroalé 97680 TSINGONI Téléphone : (+262) 269.63.76.76 Fax : (+262) 269.63.76.77 Adresse internet : https://www.3co-mayotte.fr/ Statut : 8 Activité(s) principale(s) : 
  • Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr L'avis concerne un marché. Objet du marché : TRAVAUX DE RÉNOVATION DES LOCAUX DE LA POLICE INTERCOMMUNALE - Charpente Couverture Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s) Type de marché de travaux : Exécution Lieu principal d'exécution :  Kahani 97620 Ouangani Code NUTS : FRY50 Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. Dévolution en marchés séparés  Informations sur les lots :  Lot n°2 Lot n° 2 : Charpente couverture  Procédure : MAPA ouvert Critères d'attribution Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : 1. Critère Délai d'exécution (voir RC) Pondéré à 20 sur 100 points. 2. Critère Prix des prestations (voir RC) Pondéré à 40 sur 100 points. 3. Critère Valeur technique (voir RC) Pondéré à 40 sur 100 points. Renseignements d'ordre administratif :  Numéro de référence du marché : 2023/3CO/038 Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/05/2024 Date limite de réception des offres : 02/05/2024 à 11:00 Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Délivrance du DCE Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur https://www.marches-securises.fr  Instance chargée des procédures de recours :  Tribunal administratif de Mamoudzou Introduction des recours :  10 jours en référé. Conditions de remise des candidatures La transmission des candidatures se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr/.