Société Immobilière de Mayotte

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

MARCHE TRAVAUX DE REHABILITATION / KOUNGOU VILLAGE

(Appel d’offre ouvert)

 

1 – Pouvoir adjudicateur

Société Immobilière de Mayotte (SIM)

Type du pouvoir adjudicateur : SAEM.

 2 – Mode de passation du marché

Procédure adaptée, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du CCP.

 

3 – Objet du marché et lieu d’exécution

Marché de travaux pour la réhabilitation de 16 logements de type libre dans le cadre de l’opération dénommée Koungou Village.

 

4 – Décomposition en lots et nature des travaux

Les prestations définies ci-dessus font l’objet de 3 lots tel que défini dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.

 

Numero de lot

Designation du lot

Lot 02

Travaux interieur

Lot 03

Peinture exterieure

Lot 04

Menuiserie exterieure

5 – Délai d’exécution

Démarrage prévisionnel : En cours

Durée prévisible du marché : 3 mois y compris la période de préparation (la totalité des travaux, tout lot confondu)

 

6 – Modalités essentielles de financement et de paiement

Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.

 

7 – Conditions de participation

Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr.

UNE VISITE EST PREVUE LE MARDI 02 JUIN 2026 DE 8H00 A 10H00 SUR LE SITE

 

8 – Critères d’attribution des marchés

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

1.     Montant de l’offre : 60%

2.     Valeur technique de l’offre chantier : 40%

2.1       Délais d’exécution : 20%

2.2       Les moyens humains et matériels affectés à l’exécution du marché : 10%

2.3       Les références et les expériences dans le domaine de l’immobilier :10%

 

9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Mardi 09 juin 2026 à 23h55

10 – Procédure de recours

10.1– Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou

 

10.2– Introduction des recours

10.2.1– Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou

 

10.2.2– Introduction des recours

Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile

 

11 – Date d’envoi à la publication : Mardi 19 mai 2026