Société Immobilière de Mayotte

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE

MARCHE TRAVAUX / SAYARI

(Appel d’offre ouvert avec négociation)

1 – Pouvoir adjudicateur

Société Immobilière de Mayotte (SIM)

Type du pouvoir adjudicateur : SAEM

2 – Mode de passation du marché

Procédure d’Appel d’offre ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5 CCP)

3 – Objet du marché et lieu d’exécution

Marché de travaux pour la réalisation de l’opération « SAYARI ». Construction de 90 logements locatifs mixtes, qui se situe dans la ville de Mamoudzou.

4 – Décomposition en lots et nature des travaux

LOT ET DESIGNATION



Macro-lot 1 : Clos - couvert

TERRASSEMENT

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

RESEAUX

GROS-ŒUVRE

CHARPENTE / COUVERTURE

ETANCHEITE

REVETEMENTS SOLS ET MURS

ESPACES VERTS

Corps d’état secondaires : Macro-lot 2

MENUISERIE BOIS

METALLERIE

CLOISONS / FAUX-PLAFONDS

PEINTURE

VETURE

MENUISERIE ALUMINIUM

Macro-lot 3 : Fluides – CFO et CFA

PLOMBERIE / SANITAIRES

ELECTRICITE

CLIMATISATION / VMC

ECS

Macro-lot 4 : Ascenseur

ASCENSEUR

5 – Délai d’exécution

Démarrage prévisionnel : octobre 2026

Durée prévisible du marché : 26 mois y compris la période de la période de préparation.

6 – Modalités essentielles de financement et de paiement

Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires

7 – Conditions de participation

Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr.

Le présent marché comprend une clause d'insertion sociale. Les conditions d'exécution relatives à cette obligation sont détaillées dans les pièces de la consultation.

8 – Critères d’attribution des marchés

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

1.     Montant de l’offre : 60%

2.     Valeur technique de l’offre chantier : 40%

2.1       Organisation et méthodologie d'exécution des travaux  20%

2.2        Délai d’exécution 10%

2.3        Développement durable 5%

2.4       Références 5%

9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Mercredi 12 août 2026 avant 12h00

10 – Procédure de recours

10.1– Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou

10.2– Introduction des recours

10.2.1– Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Judiciaire de Mamoudzou

10.2.2– Introduction des recours

Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile

11 – Date d'envoi à la publication : Vendredi 10 juillet 2026