Société Immobilière de Mayotte

  AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / KITANI (Appel d’offre ouvert)   1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM Maître d’œuvre : ENDEMIK MAYOTTE    2 – Mode de passation du marché Procédure adaptée, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du CCP.   3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la construction de 16 logements locatifs Intermédiaires, (16 LLI), opération KITANI, dans la commune de CHIRONGUI / lots 01, 02   4 – Décomposition en lots et nature des travaux La présente consultation ne concerne que les lots ci-dessous à la suite d’une résiliation, les autres lots ont déjà été attribués.   LOT CORPS D'ETAT ESTIMATION Lot 01 VRD/BT 333 922,56 Lot 02 Gros Œuvre 972 498,17     5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : chantier en cours Durée prévisible du marché : 14 mois y compris la période de préparation de 2 mois.   6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.   7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) Adobe® Acrobat®   .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format   .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …).

 

    8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  

1. Montant de l’offre :

  60%

2. Valeur technique de l’offre chantier :

  40%   2.1        Pertinence du Mémoire technique  10%   2.2        Moyens matériels et humains affectés à l’opération 10%   2.3        Références relatives à l’importance et à la nature des travaux 20%             9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 17 novembre 2025 à 12h00   10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou 10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou 10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile   11 – Date de publication : Mardi 28 octobre 2025