Société Immobilière de Mayotte

                            AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / LA RENAISSANCE (Appel d’offre ouvert)   1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM.   2 – Mode de passation du marché Procédure d’Appel d’offre ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5 CCP)   3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la réalisation de 32 logements et 18 ABC de l’opération « LA RENAISSANCE », qui se situe dans la commune de Mamoudzou.   4 – Décomposition en lots et nature des travaux Le marché de travaux comprend 5 macro-lots. La décomposition en lots définie au Cahier des Clauses Administratives Particulières est la suivante :   MACRO-LOT NUMERO DE LOT DESIGNATION DU LOT ESTIMATION Macro- lot 1 Lot 1a TERRASSEMENTS / VOIRIE / SOUTENEMENT / DEMOLITION 1 820 868,00 € Lot 1b RESAUX DIVERS 1 879 270,40 € Lot 2 AMENAGEMENT PAYSAGERS 171 026,35 € Lot 3 GROS ŒUVRE / TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES 3 704 256,36 € Lot 4 CHARPENTE / COUVERTURE 429 586,93 € Lot 5 ETANCHEITE 234 333,85 € Lot 6 MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS 875 626,12 € Lot 7 SERRURERIE/METALLERIE 262 194,28 € Macro-lot 2 Lot 8 MENUISERIES BOIS 404 229,00 € Lot 10a CLOISONS_DOUBLAGES_ PLAFONDS 202 235,60 € Lot 10b REVETEMENTS DURS 244 108,20 € Lot 11 PEINTURES 241 687,60 € Macro-lot 3 Lot 12 BASSE TENSION 52 500,00 € Lot 13 ELECTRICITE CFO-CFa 266 000,00 € Macro-lot 4 Lot 14 PLOMBERIE / PROTECTION INCENDIE / SANITAIRE 357 293,30 € Lot 15 EAU CHAUDE SOLAIRE 133 794,50 € Lot 16 CLIMATISATION / VENTILATION 134 678,60 € Macro-lot 5 Lot 17 APPAREIL ELEVATEUR 36 400,00 €   5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : avril 2026 Durée prévisible du marché : 36 mois y compris la période de la période de préparation de 2 mois.   6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.   7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Fichiers compressés au standard  .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) Adobe® Acrobat®   .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format   .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) .doc ou .xls  ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …).   8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  

1. Montant de l’offre :

  60%

2. Valeur technique de l’offre chantier :

  40%   2.1        Délais d’exécution :    20%   2.2        Les méthodes de construction (innovation, sécurité, nuisances) 10%   2.3        L’organisation du chantier (planning, moyens humains/matériels, phasage) 10%           Les entreprises soumissionnaires sont informées que certains marchés sont soumis à une clause sociale. L'entreprise titulaire d'un marché « clausé » s'engage à atteindre les objectifs d'insertion fixés par le marché.   9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 16 février 2026 à 23h55   10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou   10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou   10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile   11 – Date d'envoi à la publication : Mercredi 24 décembre 2025