MARCHE TRAVAUX DE REHABILITATION / KOUNGOU VILLAGE
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
MARCHE TRAVAUX DE REHABILITATION / KOUNGOU VILLAGE
(Appel d’offre ouvert)
1 – Pouvoir adjudicateur
Société Immobilière de Mayotte (SIM)
Type du pouvoir adjudicateur : SAEM.
2 – Mode de passation du marché
Procédure adaptée, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du CCP.
3 – Objet du marché et lieu d’exécution
Marché de travaux pour la réhabilitation de 16 logements de type libre dans le cadre de l’opération dénommée Koungou Village.
4 – Décomposition en lots et nature des travaux
Les prestations définies ci-dessus font l’objet de 3 lots tel que défini dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Numero de lot
Designation du lot
Lot 02
Travaux interieur
Lot 03
Peinture exterieure
Lot 04
Menuiserie exterieure
5 – Délai d’exécution
Démarrage prévisionnel : En cours
Durée prévisible du marché : 3 mois y compris la période de préparation (la totalité des travaux, tout lot confondu)
6 – Modalités essentielles de financement et de paiement
Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires.
7Conditions de participation
Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr.
UNE VISITE EST PREVUE LE MARDI 02 JUIN 2026 DE 8H00 A 10H00 SUR LE SITE
8Critères d’attribution des marchés
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
- Montant de l’offre60 %
- Valeur technique de l’offre chantier40 %
2.1 Délais d’exécution : 20%
2.2 Les moyens humains et matériels affectés à l’exécution du marché : 10%
2.3 Les références et les expériences dans le domaine de l’immobilier :10%
9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Mardi 09 juin 2026 à 23h55
10Procédure de recours
10.1Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou
10.2Introduction des recours
10.2.1– Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou
10.2.2– Introduction des recours
Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile