Marché de travaux pour la réalisation de l’opération « LES FLAMBOYANTS DE COCONI », construction de 46 logements mixtes (10 LLS, 14 LLTS et 22 LLI), qui se situe à Coconi, dans la commune de Ouangani / lots Aménagements Extérieurs et travaux de maitrise de la loi sur l’eau.

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
MARCHE TRAVAUX / LES FLAMBOYANTS DE COCONI
(Appel d’offre ouvert)

1 – Pouvoir adjudicateur
Société Immobilière de Mayotte (SIM)
Type du pouvoir adjudicateur : SAEM

Maître d’œuvre : YVES JUSTIN

2 – Mode de passation du marché 
Procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique

3 – Objet du marché et lieu d’exécution 
Marché de travaux pour la réalisation de l’opération « LES FLAMBOYANTS DE COCONI », construction de 46 logements mixtes (10 LLS, 14 LLTS et 22 LLI), qui se situe à Coconi, dans la commune de Ouangani / lots Aménagements Extérieurs et travaux de maitrise de la loi sur l’eau.

4 – Décomposition en lots et nature des travaux
La présente consultation ne concerne que les lots ci-dessous qui n’ont pas encore été attribués.

5 – Délai d’exécution
Démarrage prévisionnel : Chantier en cours
Durée prévisible du marché : 36 mois y compris la période de la période de préparation.

6 – Modalités essentielles de financement et de paiement
Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires

7 – Conditions de participation
Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. 

8 – Critères d’attribution des marchés
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

1. Montant de l’offre :                                                                                                         60%
2. Valeur technique de l’offre chantier :                                                                           40%
    2.1 Pertinence du Mémoire technique                                                                             10%
    2.2 Moyens humains affectés à l’exécution du marché et les matériels spécifiques       10%
    2.3 Références relatives à l’importance et à la nature des travaux                                  20%

9 – Date limite de réception des candidatures et offres : lundi 02 novembre 2023 A 12h00

10 – Procédure de recours
     10.1– Instance chargée des procédures de recours 
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou

10.2– Introduction des recours
       10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Judiciaire de Mamoudzou
       10.2.2– Introduction des recours
Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile

11 – Date d'envoi à la publication : Lundi 19 octobre 2026