Marché de travaux pour la réalisation de l’opération « LES CITRONNELLES DE JAVA »

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCEMARCHE TRAVAUX / LES CITRONNELLES DE JAVA(Appel d’offre ouvert)1 – Pouvoir adjudicateurSociété Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM Maître d’œuvre : MELTI ARCHITECTURE et ALVEA ARCHITECTE2 – Mode de passation du marché Procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la réalisation de l’opération « LES CITRONNELLES DE JAVA », qui se Rue René Quaranta - Commune de Mamoudzou.4 – Décomposition en lots et nature des travaux Le marché de travaux comprend 8 macros-lots5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : Juin 2025 Durée prévisible du marché : 26 mois y compris la période de la période de préparation.6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. 8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 24 mars à 23h5510 – Procédure de recours10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou 10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile11 – Date d'envoi à la publication : Lundi 03 mars 2025