MARQUAGE AU SOL POUR LES ARRÊTS DE BUS

Communauté de Communes Centre Ouest (3CO) 224 bd Amir Ridjali  – 97650 M’tsangamouji Tel : (+262) 269.63.76.76Avis Appel Concurrence Marché de travauxMarché N° : 2025/3CO/028MARQUAGE AU SOL POUR LES ARRÊTS DE BUSReprésentant du pouvoir adjudicateur : Président de la Communauté de Commune Centre Ouest (3CO)1. IDENTIFICATION DE L'ACHETEURNom : Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO)Adresse : 224 Boulevard Amir Ridjal, 97650 M'TSANGAMOUJI, MayotteContact : Tél. 0639 67 31 64 - Email : charge.operation@3co-mayotte.frType d'acheteur : Collectivité territoriale2. OBJET DU MARCHÉIntitulé : Fourniture et pose d'un marquage au sol pour les arrêts de bus du réseau de transport en commun de la 3COType de marché : TravauxDescription : Réalisation du marquage au sol type "zigzag" pour 62 arrêts de bus répartis sur le territoire de la 3CO (communes de Chiconi, M'Tsangamouji, Ouangani, Sada et Tsingoni). Longueur totale estimée : 1 240 mètres linéaires.CPV (Vocabulaire commun) : 45233222-1 - Travaux de marquage routierLieu d'exécution : Territoire de la 3CO, Mayotte (97650)3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESForme du prix : Prix forfaitaire, ferme et non révisableDélai d'exécution : Selon offre du candidat - Date limite impérative d'achèvement : 15 janvier 2026Variantes : Non autoriséesOptions : Néant4. PROCÉDURE ET CONDITIONS DE PARTICIPATIONType de procédure : Procédure adaptée (article R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique)Conditions de participation :• Capacité juridique : Justifier du pouvoir de soumissionner (Kbis de moins de 3 mois)• Capacité économique : CA global minimal de 100 000 € sur les 3 derniers exercices, assurances RC pro et décennale en cours• Capacité technique : Minimum 2 références en marquage au sol routier sur les 3 dernières années5. CRITÈRES D'ATTRIBUTION Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants :6. MODALITÉS DE REMISE DES OFFRESDate et heure limites : 03 décembre 2025 à 23h00Modalités de remise : Par voie électronique uniquementAdresse électronique : charge.operation@3co-mayotte.frObjet du mail : "Offre - Marquage au sol arrêts de bus - 3CO"Langue : FrançaisValidité de l'offre : 120 jours à compter de la date limite de remiseOuverture des offres : 04 décembre 2025 à 10h00 (séance non publique)7. DOCUMENTSDossier de consultation : Disponible gratuitement sur simple demande par emailDocuments constitutifs : Règlement de Consultation, CCAP, CCTP, BPU, DPGF, Acte d'Engagement, Guide techniqueVisite des sites : Possible sur demande (contact : 0639 67 31 64)8. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRESDate d'envoi de l'avis : 19 novembre 2025Numéro de référence : 3CO-2025-MARQUAGE-BUSModalités de financement : Fonds propres de la 3COMarché réservé : Non9. INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURSTribunal administratif de Mayotte 2 rue Jean-Jacques Rousseau 97600 MAMOUDZOU Tél : 02 69 61 62 62 Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.frFait à Kahani, le 19 novembre 2025Le Président de la 3CO